Арбитражный суд взыскал в пользу вологодского подрядчика около 5 миллионов рублей долга за выполненные работы в Хабаровском крае

ООО «Регион-инструмент» (г.Вологда) в рамках заключенных с ООО «Нефтегазмонтаж» (г.Хабаровск) договоров в период с сентября 2018 года по март 2019 года выполнило подрядные работы – изготовление и монтаж металлоконструкций на объекте «Селекционно-семеноводческий центр, включающий комплекс зданий, предназначенных для производства, подработки, подготовки и хранения семян сои, складские помещения, лабораторию в г.Бикине Хабаровского края».

По условиям договора подрядчик обязался выполнить работы из материала заказчика в течение трех месяцев. Фактически работы были выполнены позднее. ООО «Нефтегазмонтаж» претензий по качеству не заявило, но работы оплатило частично.

Вологодская фирма обратилась в арбитражный суд за взысканием 4 125 286,93 рублей задолженности и 796 656,29 рублей неустойки в связи с просрочкой оплаты.

ООО «Нефтегазмонтаж» подало встречные иски о взыскании пеней за нарушение сроков выполнения работ на общую сумму 1 299 698,95 рублей.

Судом установлено, что обеими сторонами договора нарушены его условия. Заказчик несвоевременно передал подрядчика материалы для изготовления металлоконструкций. Подрядчик в свою очередь после получения материалов допустил просрочку выполнения работ, но она составила от 6 до 14 дней, а не 4 месяца как заявил заказчик.

Решениями Арбитражного суда Вологодской области, оставленными без изменения Четырнадцатым арбитражным апелляционным суда 25 и 27 февраля 2020 года, иски ООО «Регион-инструмент» удовлетворены в полном объеме, встречный иск ООО «Нефтегазмонтаж» признан обоснованным частично в сумме 92 452,24 рубля в связи с неверным расчётом пеней.

С полным текстом судебных актов по делам № А13-15524/2019, А13-15526/2019 можно ознакомиться на ресурсе «Картотека арбитражных дел»:  http://kad.arbitr.ru/

Опубликовано: 20.04.2020 13:40 Обновлено: 12.04.2023 12:22